本文目录一览：

• 〖壹〗 、咸宁市关于疫情期间承包经营的规定
• 〖贰〗、河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定
• 〖叁〗
  、陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确
• 〖肆〗、山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!_百度...
• 〖伍〗 、山东省疫情防控费15元
• 〖陆〗
  、工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

咸宁市关于疫情期间承包经营的规定

〖壹〗、咸宁市关于疫情期间承包经营的规定涵盖建设工程计价管理 、服务业小微企业和个体工商户房租减免
、公共场所经营单位合规要求以及中小微企业共渡难关政策等方面。

〖贰〗、咸宁市税务局疫情期间城镇土地使用税减免政策主要内容如下：困难行业纳税人减免政策受疫情影响的四大类困难行业纳税人（交通运输 、餐饮
、住宿、旅游） ，可申请免征2020年第二季度自有土地的城镇土地使用税 。

〖叁〗 、咸宁市在疫情防控期间实施的城镇土地使用税减免政策主要包括以下三类情况：受疫情影响的四大类困难行业纳税人减免政策受疫情影响的交通运输
、餐饮、住宿 、旅游（指旅行社及相关服务、游览景区管理两类）四大类困难行业纳税人，可申请免征2020年第二季度自有土地的城镇土地使用税。

〖肆〗
、如有疑问可拨打咸宁市各地新冠肺炎疫情防控指挥部询问热线
。

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定主要包括以下内容：因疫情导致不能按时履约
，工期应予以合理顺延。这一规定确保了工程合同双方在面对疫情这一不可抗力因素时，能够有合理的调整空间 ，避免因疫情导致的违约问题 。防疫费用计取原则：未开工的项目需增加防疫经费
，工地现场看护、防控监管人员等按40元/天增加
。

常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息，建筑工程施工期间 ，若项目所在地有疫情防控要求
，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区 、配备防疫物资
、定期消杀等）所产生的费用，直接计入工程造价。此类费用属于工程成本的一部分 ，无需额外协商或调整 。

部分地区合同条款与法规冲突：例如国有投资项目合同常规定“无限风险不调整”
，但地方住建厅通过指导文件间接支持调价，需通过协商解决
。政策表述模糊性：部分省份文件含糊其辞 ，需结合实际案例与对方谈判确定执行标准。

湖南、浙江等地住建部门均明确
，疫情防控期间完成工程量的人工费可按实调整，风险由发包人承担或按情势变更原则分担 。材料费用：因疫情导致材料费用异常波动时 ，承发包双方需及时签证并按实调整
。例如，浙江住建厅规定
，超出5%费用风险的部分由发包方承担，平衡了双方利益。

陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确

陕西省住建厅明确疫情期间复工复产建设项目费用计算的核心原则为：以不可抗力认定为基础 ，通过现场签证 、分级补贴
、合同优先、合理分担等机制
，将疫情防控相关费用纳入措施项目清单，并明确赶工 、降效及费用调整的计算规则 。

赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的 ，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法
。

疫情防控费用计算疫情防控费用主要包括因疫情防控增加的防疫人员工资
、防控物资、核酸（抗原）检测 、宣传教育
、临时设施等费用。具体计算方式如下：按人员数量计取：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数
，按20元/人·天标准足额计取、包干使用 。

山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!_百度...

山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效 、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工）
，或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担
。

施工降效
、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价
，由发包人承担。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定 。人工与材料费用波动：因人工短缺 、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担
。

施工降效
、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效、窝工，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用
，应计入工程造价，由发包人承担。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定 。

由此增加的赶工费用由发包人承担
。承包人一定要保存因赶工而增加的额外资金投入证据。

该文件明确 ，因疫情或疫情防控措施导致的工期延误 、施工效率降低
、窝工、赶工等额外费用
，应计入工程造价并由发包人承担 。例如，若项目因防疫要求暂停施工 ，承包人可依据实际损失主张费用补偿
。但需注意
，此类费用调整仅涉及工程建设环节，与配套费征收无直接关联。

山东省疫情防控费15元

〖壹〗 、山东省在Ⅲ级及更低响应期间 ，建设工程疫情防控费计取标准为发承包双方确定的不高于每人每天15元 。以下是详细说明：根据山东省住建厅等四部门联合下发的通知
，自山东省重大突发公共卫生事件Ⅲ级响应开始之日起（2020年5月6日），在Ⅲ级及更低响应期间 ，针对建设工程领域
，明确规定了疫情防控费的计取标准
。

〖贰〗
、新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中，增设“疫情防控措施费 ”。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用 ，包括核酸检测、防护用品 、消杀用品
、测温器具、隔离围挡 、宣传展板、专职防控人员等支出 。

〖叁〗
、取消了。通过查询山东省人民政府服务官方网站显示，鉴于疫情防控到位
，山东省内已于2023年1月全面解封，此后不再计取防控费 ，山东省疫情防控费取消了
。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

山东省：除防疫费用外
，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施
、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食
、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

借鉴成功案例经验：以案号（2014）民一终字第56号民事判决书为例 ，该案中双方合同对于窝工损失的索赔有明确的程序约定
，承包人按照合同约定，提供了既有现场监理人员签字确认的每天停窝工情况具体统计表 ，也有现场监理人员签字确认的每月停窝工情况统计表
，其索赔得到了法院支持
。

南充市：修正隔离费用政策，删除“费用自理”条款11月5日晚 ，南充市针对高风险区来（返）南人员的隔离政策进行修改。原政策要求“7天集中隔离
，费用自理
”，被点名后调整为“7天集中隔离” ，删除了涉及个人负担费用的条款 。